p. 1

sommaire Éditorial l o.m.a.c de moyaux dossier special ecole maternelle les affaires communales État civil agenda services

[close]

p. 2

sommaire Éditorial page 3 l omac de moyaux office municipal animation culture page 4 les affaires communales retour sur les manifestations 2010 page 6 dossier special ecole un désir d avenir pour nos enfants page 9 actualites et vie communale etat-civil agenda services page 26 2 bulletin municipal décembre 2010

[close]

p. 3

une nouvelle école maternelle la construction de l école maternelle s achève elle aura été précédée par la réhabilitation de l école élémentaire la commune aura marqué ainsi la priorité accordée à l enseignement la compétence scolaire ayant été maintenue aux communes de l intercommunalité l investissement en a été supporté par la seule commune de moyaux Éditorial l instruction du projet a été réalisée au sein d un groupe de travail élargi il s est appuyé sur plusieurs études et rapports la compétence les références et les moyens du cabinet d architectes retenu en ont garanti la qualité la mise en oeuvre est intervenue à l issue d une longue procédure comme souvent en matière d équipements publics trois points qui ont pu faire débat méritent d être rappelés la gestion budgétaire de la commune assainie au fil du temps aura permis de financer cette construction il est bon d observer que l intégralité de la dépense avait été inscrite au budget communal 2009 le poids de l emprunt long terme n obérera pas les finances locales la construction en proximité immédiate du bourg s inscrit dans les perspectives du futur plan local d urbanisme l aménagement à l horizon 2012 de la rue du général de gaulle améliorera la desserte et réglera les conditions de la circulation du stationnement et de la sécurité aux abords immédiats de l école maternelle la prochaine réforme des collectivités locales donnera probablement par la loi la compétence scolaire aux communautés de communes ainsi se répartiront de façon équitable les dépenses de fonctionnement et d investissement les communes dépourvues d école ne participant actuellement qu aux seuls frais de fonctionnement attendre ces nouvelles dispositions aurait retardé d autant la concrétisation du projet faisons maintenant confiance aux personnels aux enseignants et aux enfants pour qu ils puissent s approprier ce lieu d instruction et lui donner vie dans les années à venir car la nouvelle école colette hardel a été voulue et conçue de façon durable pour le xxième siècle michel tesson maire de moyaux www.moyaux.fr 3

[close]

p. 4

o.m.a.c l omac vous connaissez mais pour faire fonctionner tout cela il a fallu créer une structure para communale cette structure composée à ce jour de 6 membres se nomme l omac office municipal animation et culture et fonctionne depuis maintenant 6 ans et au cours de toutes ces années nous avons présenté des troupes théâtrales les désaxels la compagnie de l homme de bois des chanteurs ou groupes musicaux christophe de barallon a fond d cale ou des chorales la tuna concert « christophe de barallon » théâtre « la maison est close » logo de l omac de moyaux office municipal animation et culture a culture en milieu rural vous en avez entendu parler non je ne parle pas de la culture du maïs ou des betteraves je vous parle du culturel des arts comme la peinture ou le théâtre dans notre commune il y a quelques années un bâtiment près de l école élémentaire était voué à la démolition et une idée a germé au sein du conseil municipal de l époque pourquoi ne pas réhabiliter ce bâtiment pour y accueillir du public chorale « la tuna » l certaines de ces présentations sont gratuites comme les expositions d autres payantes comme les spectacles et pour que tous ces spectacles soient visibles par le plus grand nombre nous avons voulu que les prix soient attractifs 3 pour les moins de 12 ans et 5 pour les adultes théâtre « le secret de gilbert bouÉ » nous avons aussi proposé des expositions de peintres fait un forum de l artisanat et un forum des associations de moyaux concert « À fond d cale » 4 bulletin municipal décembre 2010 et de cet édifice pratiquement en ruine est né le foyer espace culturel dédié pour partie aux nouvelles technologies et pour la grande salle aux spectacles et expositions proposés aux moyausains faire vivre le culturel en milieu rural est un véritable défi et nous avons la chance d avoir dans notre commune un lieu et une structure qui nous permettent de le faire spectacle « les mouettes rieuses »

[close]

p. 5

saviez-vous aussi que l omac organise toutes les manifestanous avons ainsi pu découvrir tions en plein air au coeur de de vrais talents aux portes de notre village en partenariat notre village et dans notre région quoi de plus agréable de venir voir et écouter tous ces artistes amateurs bourrés de talent nous enchanter de leurs textes et de leurs voix ils sont tous passionnés par leur art et au lieu de rester chez eux le samedi soir en famille ils prennent plaisir à nous faire partager leur passion pour notre plus grande joie la plus belle récompense pour tous ces artistes c est de voir un public nombreux venir les applaudir d entendre les spectateurs réagir et de les rencontrer après leur spectacle alors n attendez plus venez découvrir si ce n est déjà fait cette salle de et profiter de tous ces spectacles vivants avec la commission de la vie communale l omac s occupe de la foire aux anes des festivités du 14 juillet de la fête de l eté et de la fête saint germain entre autres vous le voyez notre commune est riche en manifestations et je peux vous dire que nous sommes enviés mais sans vous le public et les habitants de moyaux notre action ne serait rien alors venez nombreux nous encourager pour que nous puissions continuer à vous divertir de nombreuses années encore bruno coulon président de l omac conseiller municipal et membre de la commission vie et promotion communale www.moyaux.fr 5

[close]

p. 6

2010 lesions ifestat la foire aux Ânes 2010 man a singulière et remarquable foire aux ânes de moyaux a eu lieu comme chaque année le troisième samedi du mois de mars cette année ce fut le samedi 20 mars avec pour thème « l Âne et la randonnée » une fois n est pas coutume plusieurs invités d honneur étaient présents pour la quinzième édition de cette manifestation incontournable pour professionnels et amateurs des associations associations de l âne du cotentin la ferme de l âne « autour de la randonnée » etc le moment fort de la manifestation fut le départ de christophe dumont avec son âne valentin pour saint-jacques de compostelle de nombreux visiteurs et plus de 150 camping-caristes ont pu découvrir les étalages et les stands aussi surprenants les uns que les autres une belle journée avec beaucoup d animations pour petits et grands affaires communales l j-p b « portes ouvertes » À la lagune l a commune de moyaux a proposé aux élus et habitants de la communauté de communes de découvrir leur nouvelle station d épuration le projet s est déroulé en deux temps 1 une après-midi « portes ouvertes » programmée le lundi 10 mai pour les scolaires soixante-quinze enfants de ce2 cm1 et cm2 de l école primaire madame réné-coty ont participé à des ateliers de découverte sur le circuit de l assainissement des eaux usées et le cycle de l eau veolia eau à qui la commune a délégué l exploitation de la station d épuration a également proposé aux jeunes visiteurs une approche scientifique de l eau autour de sa malle pédagogique « la découverte de l eau » permettant de réaliser des expériences ludiques 2 a l issue de cette demi-journée les enfants ont été amenés à réaliser un projet pédagogique sur l eau avec leurs instituteurs le fruit de leur travail fut présenté aux parents et à l ensemble des habitants de la commune lors d une seconde matinée « portes ouvertes » le samedi 12 juin 2010 rappelons que la nouvelle station d épuration de moyaux a une capacité de 1 000 équivalent/habitants elle utilise des procédés de traitement naturels tels que des filtres à sable plantés de roseaux et une lagune 6 bulletin municipal décembre 2010 e.t.c

[close]

p. 7

le concours des percherons la « fÊte nationale du bourg » l occasion de la fête nationale programmée le mercredi 14 juillet 2010 l o.m.a.c de moyaux a proposé un spectacle son lumière et pyrotechnie sur le thème « voix musiques et chants de france 1939 1945 » sur la place de verdun à moyaux e 19 juin dernier a eu lieu sur la place de verdun à moyaux le traditionnel concours des percherons rendez-vous incontournable des éleveurs de la région ce concours permet aux visiteurs et touristes de passage de découvrir notre bourg ses chevaux et un savoir faire quasi-ancestral le concours de présélection a débuté par des démonstrations de nattage et le travail d un maréchal ferrant l espace d une matinée il permet d animer notre village plus de 50 percherons et poulains avaient répondu présent à notre invitation afin de toucher un public plus nombreux encore ce concours sera dès l année prochaine organisé sur une journée entière merci aux participants aux sponsors et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée l À b.c la fÊte saint-germain À moyaux a fête saint-germain a eu lieu cette année encore le premier dimanche du mois d août comme chaque année cette manifestation communale se déroule sur la journée entière ponctuée par différents temps forts et animations messe concerts concours d attelage majorettes course cycliste animations de clowns traditionnelle fête foraine feu d artifice etc alors rendez-vous est pris l année prochaine pour cette journée haute en couleur l e.t.c e.t.c p le forum des associations rogrammé le samedi 4 septembre 2010 le forum des associations s est tenu au foyer espace culturel de moyaux ce forum est véritablement « une porte ouverte » des associations pour les habitants l occasion pour les premiers de se présenter et se faire connaitre de rencontrer de nouveaux adhérents et pour les seconds de découvrir la palette associative disponible rencontre communication information échanges découverte renseignement inscription etc e.t.c www.moyaux.fr 7

[close]

p. 8

le c.c.a.s vous informe e colis des anciens est en cours d élaboration comme chaque année celui-ci est destiné aux anciens de la commune de moyaux et sera distribué à tous les aînés de plus de 75 ans inscrits en mairie l an dernier 160 colis ont été distribués par les membres volontaires du conseil municipal ainsi que par les personnalités extérieures participant au ccas toute personne âgée qui ne serait pas inscrite sur les listes électorales peut se faire connaître à la mairie pour prétendre à ce colis et au repas des anciens notre base de données étant la liste électorale certains ont peut-être été oubliés les années précédentes le ccas en est désolé pour éviter les oublis nous vous invitons à vous faire connaître cette année au plus tôt cette distribution a lieu traditionnellement fin décembre le week-end avant noël ce colis permet d offrir à nos anciens un repas complet et quelques douceurs l les defibrillateurs se deploient a moyaux es défibrillateurs sont apparents dans des boîtiers accessibles dans les espaces publiques toujours à portée de main le défibrillateur automatique dae est un équipement de premier secours doté d une capacité à analyser le rythme cardiaque et à ne délivrer un choc qu en cas de besoin en cas de battement cardiaque anarchique fibrillation il envoie un choc électrique qui permet de rétablir un rythme cardiaque normal les appareils installés sont conçus pour être utilisés même par une personne non expérimentée l n.c en france chaque année 50 000 personnes meurent prématurément d arrêt cardiaque sans une prise en charge rapide plus de 80 des arrêts cardiaques sont fatals l investissement par la commune de moyaux de deux défibrillateurs pour un montant de 3500 euros s ajoutera aux deux déjà achetés l un par la communauté de communes placé a la salle omnisports et l autre par l us moyaux cofinancé par la commune les maisons fleuries jardins balcons potagers etc a commune de moyaux attache une attention particulière au fleurissement la commission animation organise un concours depuis plusieurs années maintenant et récompense les personnes faisant l effort d embellir leur jardin et leur balcon le fleurissement de la commune participe de manière importante à l accueil des touristes et à l amélioration du cadre de vie de ses habitants la dernière remise des concours à eu lieu comme chaque année au foyer espace culturel différents prix ont été remis aux lauréats des concours après présentation de deux films réalisés par monsieur pierre levillain montrant les jardiniers et leurs talents pour créer de magnifiques compositions réaliser de remarquables jardins potagers au milieu des fleurs depuis l anpour la commission née dernière trois catégories sont primées l les deux défibrillateurs communaux sont placés l un à la pharmacie l autre à la mairie merci de vous rapprocher de la mairie si vous voulez en savoir plus sur l utilisation des d.a.e n.c benoît charbonneau adjoint au maire 8 bulletin municipal décembre 2010 vie et promotion communale comme il est de coutume à moyaux lors de cette manifestation chaque personne présente et participant à au moins un de ces concours fut récompensée les résultats du concours sont présents à la page 26 de ce bulletin j-p b

[close]

p. 9

É cole maternelle la nouvelle École maternelle colette hardel de moyaux un équipement pour l avenir de notre jeunesse indispensable à la commune www.moyaux.fr 9 dossier special

[close]

p. 10

l a section « fonctionnement » est équilibrée à hauteur de 1 140 000 1 200 000 en 2009 soit une baisse de 5,26 commission finances vue d ensemble section de fonctionnement chapitres dépenses charges à caractère général charges de personnel et frais assimilés charges de gestion courante charges financières charges exceptionnelles dépenses imprévues virement à la section d investissement recettes produits des services impôts et taxes dotations participations autres produits de gestion courante atténuation de charges produits exceptionnels 10 bulletin municipal décembre 2010 en dépenses les charges à caractère général diminuent de 1,35 passant de 310 584 à 306 400 et montrent la volonté affichée de maîtriser les dépenses en « voirie et réseaux » il est prévu le remplacement d une bouche d incendie en « bâtiments » sont prévus des travaux liés à l entretien des bâtiments communaux ainsi que des travaux liés à la sécurité les charges de personnel baissent de 5,14 ceci est dû à un départ en retraite à l article 6411 qui est compensé de janvier à juin 2010 par un contrat à durée déterminée a la rentrée scolaire prochaine le poste d atsem sera pourvu de façon pérenne et aura une incidence sur le budget 2011 le compte 6413 personnel non-titulaire s accroît donc sur cette période avec une provision de 6 000 pour les remplacements occasionnels sept employés communaux vont bénéficier d avancement en 2010 pour la future école maternelle il est prévu une augmentation du nombre d heures garderie restauration ménage qui sera affinée en fin d année septembre-décembre en fonction des réalités de fonctionnement constaté ainsi que la redéfinition des emplois du temps du personnel concerné le compte 65 « charges de gestion courante » passe de 141 156 à 195 578 soit une augmentation de 34,08 ceci est dû uniquement à la participation communale au sdec pour l enfouissement des réseaux de la rue du général de gaulle dépense étalée sur deux ans a noter que la somme allouée aux subventions de fonctionnement aux associations reste stable à 18 000 voir tableau joint les charges financières sont identiques à 2009 la commune n ayant pas eu recours à l emprunt longterme en 2009 ni en 2008 budget communal 2010 cet effort financier permet d inscrire la somme de 51 122 en dépenses imprévues soit moins que les 7 5 autorisés ainsi qu un virement de 220 000 à la section d investissement en recettes les sommes inscrites évoluent peu les produits des services concernent essentiellement les redevances de services péri-scolaires la commission propose une variation à la hausse de 3 des taux de taxes locales en raison de l investissement important réalisé en 2010 l attribution de compensation reste figée depuis 2002 alors que la taxe professionnelle versée à la communauté de communes « moyauxporte du pays d auge » a considérablement crû sur la même période les dotations chapitre 74 restent stables seule nouveauté la région participe à nouveau au fonctionnement de l espace public numérique le département octroie à la commune une dotation exceptionnelle de 9 101 au titre de l écrêtement de la taxe professionnelle pour l exercice 2008 les travaux de réhabilitation de logements réalisés en 2009 et prévus en 2010 école élémentaire devraient voir progresser les revenus des immeubles dès l an prochain 2011 enfin à l article 7561 apparaît le versement issu du budget « assainissement exploitation » vote du conseil municipal 1 140 000,00 306 400,00 346 700,00 195 578,00 20 200,00 000,00 51 122,00 220 000,00 1 140 000,00 44 380,00 789 350,00 208 070,00 98 200,00 0,00 0,00

[close]

p. 11

la section « investissement » est équilibrée à 2 176 000 en dépenses le résultat reporté 001 est important 481 005 le remboursement d emprunt en capital est augmenté en 2010 du remboursement de l emprunt court-terme réalisé fin 2009 45 000 une nouvelle opération 0110 permet d inscrire les travaux de rénovation des logements de l école élémentaire dans la section investissement la salle michel d ornano peut prétendre à des travaux ventilation placards vaisselle l aménagement du bourg 5 ème tranche secteur 3 est essentiellement un report l opération principale est la construction de la nouvelle école maternelle dont le montant des travaux est simplement reporté un programme « mobilier » sujet à une participation de la dotation globale d equipement est la seule nouveauté en recettes d investissement l équilibre est atteint par l emprunt le virement de la section de fonctionnement s élève à 220 000 la commune bénéficie désormais du reversement du fonds de compensation de la tva à n+1 les travaux 2009 ouvrant droit à fctva permettent d encaisser 81 219 la taxe locale d equipement est de 15 221 les excédents de fonctionnement capitalisés voir délibération d affectation sont de 503 428 les subventions département région sont modestes pour l opération 1006 « nouvelle école maternelle » la commune a perçu 90 000 de dge en 2009 reste à percevoir 210 000 en 2010 l article 1346 intègre la somme de 50 000 attribuée par l etat au titre de la réserve parlementaire issue du ministère de l intérieur enfin un emprunt de 1 035 000 est nécessaire il sera ventilé 235 000 en court-terme récupérable dès 2011 et 800 000 en long terme les organismes bancaires sont contactés l étude réalisée en 2008 par la trésorerie lisieux-intercom a prouvé la capacité de la commune à réaliser un tel projet elle assume seule la réalisation du projet 1 700 000 et accueille environ 25 d élèves domiciliés horscommune la communauté de communes « moyaux-porte du pays d auge » a octroyé à la commune de moyaux 40 000 en 2009 soit 2,35 du montant des travaux commission des finances composition michel tesson président vice-président membres municipaux jean andrieu jean-claude calus vue d ensemble section d investissement dépenses restes à réaliser n-1 remboursements d emprunts opérations d équipement dépenses imprévues recettes produits des cessions d immobilisations dotations fonds divers et réserves subventions d investissement emprunts et dettes assimilées virement de la section de fonctionnement chapitres opérations 1 694 994,63 1 432 681,38 141 000,00 118 724,74 2 588,51 2 211 322,61 0,00 96 441,15 321 130,53 1 035 000,00 220 000,00 jean-louis delahaye christian fougeray la commission des finances travaille en collaboration étroite avec la trésorerie lisieux-intercom qui en fin d exercice fournit un compte de gestion le compte administratif de la commune lui est en tous points égal membres extérieurs colette magisson nicole taillois www.moyaux.fr 11 jacques couture

[close]

p. 12

commission travaux construction de l École maternelle une affaire de longue haleine 16 novembre le cabinet d architecte de seze est retenu pour la gestion de ce projet 2008 2 décembre un premier projet étant élaboré celui-ci est présenté lors d une réunion de commission à la direction départementale de l equipement représentée par monsieur boy en présence de monsieur richardz représentant le cabinet d architecte 2009 depuis maintenant cinq années les différentes phases du projet de l école maternelle ont été suivies et approuvées 10 janvier par le conseil municipal sur propositions de la com À l occasion des voeux du maire il a été rappelé qu une mission du développement durable et de l urbanisme deuxième parcelle de terrain s était avérée nécessaire pour l implantation définitive de l école maternelle retour sur les principales étapes de ce dossier 2005 14 septembre la commune de moyaux annonce à la presse qu elle présentera en fin d année son projet pour la nouvelle école maternelle c est un projet de grande envergure que la commune va entreprendre 2006 début de l étude du dossier 2007 13 février le projet de l école maternelle est présenté a monsieur 22 mars bertin destin sous-préfet en présence de monsieur toutes les possibilités d implantation ont été étudiées et bernard aubril conseiller général et vice-président c est le site de la rue du général de gaulle qui est retenu du conseil général du calvados par le conseil municipal après présentation de cette proposition par la commission du développement durable 26 mars le conseil municipal est informé que le permis de et de l urbanisme construire de l école maternelle a été accordé l inscripla procèdure normale du projet est engagée tion du projet au budget communal en section investissement est alors actée juin achat d une parcelle de terrain décembre achat d une 2ème parcelle de terrain 12 bulletin municipal décembre 2010

[close]

p. 13

14 mai résultats des appels d offres mission sps securite mission contrÔle technique assurance dommage ouvrage etude geotechnique apave m diawara apave m henri sambtp fondouest lot n°1 lot n°2 zaffiro sonormen marie toit gros oeuvre charpente bois bardage couverture ardoises et étanchéité menuiseries extérieures aluminium serrurerie menuiseries extérieures bois platrerie sèche plafonds suspendus electricité chauffage courants courants forts plomberie sanitaires ventilation carrelage faïence revètements des sols souples peinture vrd espaces verts www.moyaux.fr 13 lot n°3 lot n°4 saintgobain vitrage la fraternelle rodlar desbont l étude géotechnique ne révèle aucun risque l implantation de l école maternelle est alors définitivement validée lot n°5 lot n°6 lot n°7 26 mai en concertation avec la mission locale du sud pays d auge une clause d insertion est prévue dans le cahier des charges des entreprises représentant 875 heures de travail pour des jeunes en recherche d emploi sur moyaux et dans les environs 15 juin réunion avec l agence routière départementale pour l aménagement de l espace se trouvant devant la future école maternelle voierie située rue du général de gaulle stationnement des transports scolaires parking des enseignants et aménagement des entrées et sorties de la future école 18 juin en séance le conseil municipal vote l engagement final du projet 26 juillet la commission étudie l ouverture des plis des appels d offres qui avaient été lancés auparavant par voie de presse 30 juillet la commission étudie le rapport technique pour le choix des entreprises lot n°8 levÊque lot n°9 larcher lot n°10 revnor lot n°11 delobette lot n°12 salma lot n°13 delente

[close]

p. 14

2009 commission travaux 10 septembre le lot n° 10 est affecté à l issue d un deuxième appel 14 décembre d offre les entreprises retenues ont été informées par lettre recommandée le 11 août 2009 pour les douze premiers lots.et le 10 septembre 2009 pour le dernier afin que la commune maître d oeuvre puisse suivre l avancement des travaux il a été décidé qu une réunion de chantier aurait lieu tous les jeudis matin en présence de l architecte des entreprises et des membres de la commission chargés du suivi des travaux toutes les phases administratives achevées recherche d un cabinet d architecte élaboration du projet permis de construire mission sécurité contrôle technique et étude de sol le projet débute en septembre avec une prévision d achèvement pour la rentrée des classes de septembre 2010 principales phases de construction 8 décembre fin des fondations qui ont été relativement longues au regard de la profondeur du vide sanitaire qui varie de 1,20 à 1,80 mètre arrêt du chantier pour cause d intempéries 2010 dès l implantation du projet sur la parcelle un déplacement de ligne électrique s est avéré nécessaire après proposition du sdec syndicat départemental d electrification et d equipement collectif du calvados et concertation préalable avec erdf electricité réseau distribution france en mai il est convenu d un déplacement du réseau le tout devant être opérationnel pour le 1er septembre ce calendrier n ayant pas été respecté le début du chantier a été retardé d un mois du 05 février au 12 mars coulage de la dalle de béton 29 octobre erdf enlève le poteau génant et tire une ligne électrique provisoire et semi aérienne pour l alimentation du en parallèle la commission education et ressources chantier et de la grue humaines évalue les besoins en matériel mobilier et matériel technique de restauration et de laverie 8 novembre montage de la grue de chantier 14 bulletin municipal décembre 2010 16 janvier pose de la 1ère pierre en présence de monsieur bertin destin sous-préfet madame nicole ameline député du calvados monsieur ambroise dupont sénateur monsieur bernard aubril conseiller général et 05 octobre le premier coup de pelleteuse a été donné dans un vice-président du conseil général du calvados et en périmètre restreint et balisé engendrant une fois de plus présence de la municipalité et des conseillers un retard dans la fouille des fondations 18 janvier fin des intempéries et reprise du chantier ceci a occa09 octobre dépose des 2 candélabres qui génaient l accès aux sionné un retard de 36 jours ce qui représente comptetenu du retard initial un retard total de 66 jours véhicules de chantier 09 janvier lors des voeux du maire il est fait état de l avancement des travaux de l école maternelle.

[close]

p. 15

du 15 mars au 25 mars élévation des murs 26 mars pose de la charpente et sous-toiture 15 juillet pose des panneaux solaires dès le mois de septembre la commission education et ressources humaines participe alors activement aux réunions de chantier du jeudi matin 7 septembre pose des faux plafonds 9 septembre pose de la charpente du préau 20 septembre pose du carrelage et de la faïence et peinture 24 septembre visite des enseignants sur le chantier 04 octobre pose des sanitaires 25 octobre pose des brises soleil 31 mars fin de la grosse maçonnerie 01 avril démontage de la grue 15 avril le conseil municipal est convié à la réunion de chantier 10 novembre le chantier de l école maternelle a reçu la visite des enseignants et des enfants a l heure ou cet article est écrit nous pouvons dire que la finition de l école se déroule comme convenu nous sommes dans la phase ultime où toutes les entreprises sont présentes en simultané sur le chantier ce qui implique un suivi très pointu de celui-ci lors des réunions de chantier pour que le planning hebdomadaire soit respecté 26 octobre conférence de presse en présence de la mission locale sud pays d auge pour faire le point sur la clause d insertion la commune de moyaux est la première commune rurale du calvados à inclure cette clause dans un appel d offre permettant d insérer 4 jeunes moyausains dans la vie active 10 mai pose de la menuiserie alu extérieure 10 juin fin de la petite maçonnerie 21 juin début de l étanchéité de la terrasse et cloisonnement en placo-plâtre 05 juillet travaux électriques 4 km de fils environ 05 juillet nouvelles intempéries occasionant un nouveau retard de 3 jours www.moyaux.fr 15

[close]